Ger en Béarn

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage/ Pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE GER

Rue de Gleysia

64530 GER

( : 05.62.31.50.60 4 : 05.62.31.57.02 *: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Personne Responsable du Marché : le Maire de la Commune, Jean-Paul MATTEÏ

Maître d’œuvre :

ATEMO - « Espace 117 », 37 route de Tarbes 64320  IDRON

Tel : 05.59.84.44.73   Fax : 05.59.02.42.47

Courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Type de Marché : Marché de travaux

Procédure de passation : Procédure Adaptée Ouverte avec Négociations (Art.  28 et 34 CMP).

Objet du marché : Urbanisation de la rue Gleysia- RD 63.

Variantes : Autorisées dans les conditions prévues au Règlement de Consultation

Allotissement : lot unique     Tranches : Tranche ferme     Nomenclature CPV : 45233140-2

Nature des travaux : Démolition, Terrassements, Voirie, Bordures, Caniveaux, Trottoirs, Assainissement Pluvial, Maçonnerie, Signalisations verticales et horizontales.

Date Prévisionnelle de début de travaux : Mars - Avril  2013

Critères de jugement  du Marché: Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants :

- Prix des Prestations notées de 1 à 10 coeff. 55%

- Valeur Technique des prestations (choix des matériaux, méthodologie, respect de l’environnement, visite préalable de l’existant) notée de 1 à 10 coeff. 35%

- Délai d’exécution de 1 à 10 coeff. 10%

La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.

Condition de remise des dossiers et adresse où ils doivent être demandés :

Les dossiers sous format électronique sont disponibles gratuitement sur le site www.eadministration64.fr

Les dossiers sous format papier sont disponibles sur simple demande écrite formulée avant le 14  Février 2013, auprès du maître d’œuvre, le Cabinet ATEMO, par courrier à « Espace 117 » 37 route de Tarbes 64320 IDRON, ou par Fax au 05.59.02.42.47, moyennant la somme de 80 Euros TTC, pour frais de reprographie.

Renseignements Complémentaires : Cabinet ATEMO -  M. PELTIER - tél : 06 12 90 53 59 ou 05 59 84 44 73 – Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. – Conditions de réponse dans l’article 7 du règlement de consultation

Date limite de réception des offres : le  27 février 2013 – 11h45

Adresse où l’offre doit être déposée ou expédiée: Mairie de GER – Rue de Gleysia-  64530 GER

Date d’envoi à la publication : le 4 février 2013

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de PAU, 50 Cours Lyautey BP 43, 64010 PAU

Tél : 05.59.84.94.40 – Fax : 05.59.02.49.93 – Courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.  

La commission des travaux de voirie est composée de :

• Christophe THORE
• Pascal PUCHEU
• Alain BARATS
• François LERO-TROUBET
• François BRUNET
• Évelyne MARCHAND
• Jacques GUICHOT

Contact